- Title
-
Romania - Reșița: Road construction works
- Award criteria
-
ratedCriteria
- Award criteria details
-
The most economic tender
Award criteria for item 1:
- Price (70)
- Quality: Metodologia de implementare a contractului si programul de lucrari (Graficul Gantt) in corelare cu resursele materiale, tehnice si umane utilizate (20)
- Quality: Perioada de garanţie a lucrărilor- P2 (10)
- Award period
-
2022-10-04
-
?
- Eligibility criteria
-
Suitability:
Cerința 1:Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu tb să se regăsească în situaţiile prevăz la art.164,165,167 din Legea98/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor(ofertanţi/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători).In acest sens,Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător va completa DUAE-Partea III Motive de excludere-Secțiunea A"Motive referitoare la condamnările penale",Secțiunea B"Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale",Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".De as,ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta,anterior atribuirii contractului,la solicitarea AC,urm documente edificatoare care probează/confirma neîncadrarea in situațiile prevăz la art 164,165,167 din Legea 98/2016,atât pt ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pt Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta:•cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare,de decizie sau de control în cadrul acestuia,așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv;•certificat de atestare fiscala priv îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor,taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat,din care sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării. Se vor prezenta certificate din care sa reiasă lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.),valabile la momentul prezentării,pentru sediul social.Pt punctele de lucru se vor prezenta declarații pe propria răspundere privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat(buget local,buget de stat etc).•certificate/caziere/documente edificatoare care probează/confirma neîncadrarea in situațiile prevăz la art. 167 alin.(1),atât pt ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pt Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta;•documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta se încadrează in prevederile art. 166 alin2,art. 167 alin2,art. 171din Legea 98/2016 priv achizițiile publice(daca e cazul);•alte documente edificatoare,după caz.Pers jur străine vor prezenta orice docum edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale tarii de origine(certificate de atestare fiscala,caziere judiciare,alte docum echivalente etc)prin care sa dovedească faptul ca si-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor,taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat,in conf cu legislația națională a țării de rezidența a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susținător sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător este stabilit.Din docum edificatoare prezentate tb sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.Notă 2: Daca ofertantul este o ASOCIERE se vor prezenta INFORMAŢII PRIV.ASOCIEREA.Odată cu depunerea DUAE ofertanții tb să prezinte acordul de asociere(dacă este cazul). Docum justificative care probează cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea AC.Acordul de asociere va trebui sa conțină cel puțin urm informații:•asociații sunt responsabili solidar de execuția integrala a contractului, la termen si în condițiile asumate prin acesta;•liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora;•comunicările dintre AC si membrii asocierii cu priv la desfășurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;•partea/părțile din contract care urmează sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte,atât din pdv procentual cât și al activităților pe care le îndeplinește fiecare asociat în parte.Notă 2:Daca ofertantul este o ASOCIERE se vor prezenta INFORMAŢII PRIV ASOCIEREA.Odată cu depunerea DUAE ofertanții tb să prezinte acordul de asociere(dacă e cazul).Docum justificative care probează cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea AC.Acordul de asociere va trebui sa conțină cel puțin următoarele informații:•asociații sunt responsabili solidar de execuția integrala a contractului, la termen si în condițiile asumate prin acesta;•liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora;•comunicările dintre AC si membrii asocierii cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;•partea/părțile din contract care urmează sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte,atât din pdv procentual cât și al activităților pe care le îndeplinește fiecare asociat în parte.Cerința 2:Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăz.la art. 59-60 alin1 din Legea 98/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstr îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire(ofertanți,terți susținători,subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor si se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în sit prevăzute în art. 60 Legea 98/2016.Persoanele cu funcție de decizie din cadrul AC in ceea ce priv organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt cele specificate in listaOperatorii economici care depun ofertă tb să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență,din care să reiasă că op ec este legal constituit,că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii sale prec și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.Modalit prin care poate fi demonstrată îndepl cerinței:In vederea demonstrării îndepl criteriului de capacit de exercitare a activ profesionale,Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Terțul susț/Subcontractantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție"-Secț A"Capacitatea de a corespunde cerințelor"- subsecțiunea"Înscrierea in Registrul Comerțului".Ofertantul clasat pe loc 1 după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta,anterior atribuirii contractului la solicitarea AC,Certif Constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate,din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară cf codificării CAEN corespunde obiectului contractului.Obiectul contractului tb sa aiba corespondent în codul CAEN din certif constatator emis de ONRC. În cazul op ec ce participa în comun la procedura de atribuire si/sau in caz subcontractarii unor lucrari,fiecare membru al asocierii si/sau subcontractant tb sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certif constatator emis de ONRC.2.Persoane juridice straine:orice document edificator care dovedeste o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din pdv profesional,conforme legii tarii de rezidenta a op.ec traduse si autorizate în lb româna.Docum de confirmare–Prezentarea de documente relevante emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul op ec,care sa dovedeasca forma de înregistrare si,dupa caz, de atestare ori apartenenta din pdv profesional, în conf cu cerintele legale din tara în care este stabilit op ec,în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”, însotite de o traducere autorizata a acestora în lb româna.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.Informatiile cuprinse în ac documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acest.Modalit prin care poate fi demonstrata îndepl cerintei:se va completa DUAE de catre op ec participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate,la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Cerinta se aplica inclusiv pt subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.In Certif Constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Teritorial treb sa se regăsească si următoarele informații:datele de identif ale op ec,acționarii/asociații,organele de conducere,administratorii,membrii Consiliului de Administrație,membrii Consiliului de Supraveghere,cotele de participare.Nota 1: Pt pers jur străine se vor prez docum edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare in conf cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit,din care sa reiasă informațiile solicitate deAC.Nota 2: In caz unei asocieri,se vor prezenta docum pt fiecare din membrii asocierii.Pt îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.Nota 3: In sit in care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau daca subcontractează părți din contract,acesta va prezenta Certif Constatator si pentru terții susținători/subcontractanții declarați in DUAE.Nota 4:In sit în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți,dovada înregistrării și corespondența activ principale/secundare din cadrul ac cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți,pt partea din... detalii pe www.e-licitatie.ro
Economic/financial eligibility:
Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantul trebuie să demonstreze că cifra de afaceri anuală totală , în fiecare dintre exercițiile financiare aferente anilor 2019, 2020 și 2021, a fost de minimum 85.455.218,34 lei lei fără TVA. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului conform DUAE prezentate de acestia si Acordului de Asociere. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE. Nota 3: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2019 - 1 Euro = 4, 7452 Lei și 2020 –1 Euro = 4.8371 lei, 2021 – 1 Euro =4,9204 lei. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020, 2021 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro si, ulterior valoarea in Euro se transforma in lei.
Economic/financial minimum level:
Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economicasi financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2019, 2020 si 2021. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestaeste autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertiisustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentulferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pt anii 2019, 2020 si 2021 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant
Technical/professional eligibility:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Ofertantul va prezenta lista lucrărilor executate în cel mult ultimii 5 ani (raportat la data limită de depunere a ofertelor,cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13 alin (2) din Instrucțiunea ANAP 2/2017),care să conţină valori,perioade de executare,beneficiari,indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.Execuția de lucrări se confirmă prin prez unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate beneficiară ori de către clientul privat beneficiar(procese verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare/orice documente doveditoare emise de beneficiarul investitiei/etc) care cuprind menţiuni referitoare la beneficiari,valoare,perioada şi dacă acestea au fost executate în conf cu normele profesionale din domeniu şi au fost duse la bun sfârşit. Cerința 1:Ofertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii cu cele care fac obiectul prezentei proceduri în valoare cumulată de cel puțin 42.727.609,17 lei,fără TVA,la nivelul a maxim 2 contracte, Cerința 2: Ofertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit lucrări ce includ cel puțin un viaduct/pasaj/pod rutier sau de transport feroviar cu lungime de minim 100 m,în ultimii 5 ani,în cadrul cel puțin al unuia din cele 2 contracte sus-menționate.Prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţelege lucrări de construcţie/lărgire/modernizare/reabilitare/reparaţii capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa III de complexitate conform normativului în domeniu. Prin sintagma „lucrări ce includ cel puțin un viaduct/pasaj/pod rutier sau de transport feroviar” se înțelege lucrări de construcție/lărgire/modernizare/reabilitare/reparații capitale aferente unor viaducte/pasaje/poduri rutiere sau de transport feroviar.Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege: • lucrări recepționate pe obiecte,care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit in conf cu prev legale si tehnice aplicabile; • lucrări recepționate însoțite de proc vb la terminarea lucrărilor;• lucrări recepționate însoțite de proc vb de recepție finală;Nota: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pt fiecare an,astfel cum este publicat de BNR* https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu).Pentru alte monede decât Euro se transforma mai întâi in Eur utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021 publicat pe site-ul http://www.ecb.int.Proportia de subcontractare
Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, precum și procentul aferent activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi.
Technical/professional minimum level:
În vederea îndepl cerinței,ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE,indicând in mod explicit,pt fiecare contract prezentat,cel puțin urm informații neces pt a verifica modul de îndeplinire a criteriului:ne si data contractului invocat drept experiența similara,beneficiarul acestuia si datele sale de contact,calitatea avută în acel contract,data si nr documentului de recepție,prec si ponderea si activitățile pt care a fost responsabil,împreună cu valoarea acestora fără TVA.Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta,anterior atribuirii contractului,la solicitarea AC,Proc vb de recepţie finală/recepţie la terminarea lucrărilor/recepţie pe obiect întocmite in conditiile actelor normative care reglem receptia lucrarilor,din care sa reiasa urm informatii: beneficiarul,tipul de lucrari receptionate,data incheierii contractului,perioada de derulare,locul executiei lucrarilor,faptul ca lucrarile au fost executate in conf cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.Aceste docum vor fi prez pt fiecare asociat în parte,dacă resursele acestuia sunt luate în consid pt îndepl cerinței.Daca un grup de op ec depune o oferta comună,cerința se demonstrează prin luarea in consid a resurselor tuturor membrilor grupului.In sit în care op ec ce prezintă respectiva experiență a realizat lucrări în calit de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară pt un antreprenor general,condiția este ca respectivele lucrări să fie confirmate de antreprenorul general,iar beneficiarul final să fi atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor cf preved Instrucțiunii 2/ 2017. AC își rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucrărilor pt confirmarea experienței similare prez de ofertant in cadrul DUAE.In vederea îndepl cerinței,ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți.In ac sens vor fi respectate preved art182 din Legea 98/2016 cu modif si complet ult si ale art48 din HG395/2016 cu modif si complet ult.In caz in care beneficiază de susținere din partea unui terț,ofertantul va prez:a)Angajamentul ferm priv susținerea capacitații tehnice acordata de terțul susținător.Angajamentul ferm va fi încărcat in mod obligatoriu in SEAP împreună cu DUAE si cu oferta.Odată cu depunerea DUAE se prezintă atat angajamentul terțului susținător din care sa reiasa că va răspunde în mod solidar cu ofertantul pt executarea contractului de achiziţie publică si ca va sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale in cazul neîndeplinirii de către acesta a obligațiilor,cat si documentele anexe la angajament, transmise ac de către tertul susținător,din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care sa rez modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere,care se constituie in anexe la angajamentul ferm.Aceste documente vor fi încărcate in SEAP împreună cu Angajamentul ferm,cu DUAE si cu oferta.c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/procese verbale de recepție/Documente constatatoare emise de autoritățile contractate/ Certificări de buna execuție,din care sa reiasă toate elem necesare pt confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica,respectiv lucrările executate,perioada de realizare si valoarea acestora.Nota 1:Ca o conditie ad validitatem,sub sancţiunea considerarii cerintei ca neîndeplinita,documentele vor avea numarul de inregistrare si semnatura beneficiarului,lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.Nota 2: Beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus este proprietarul sau administratorul investitiei si nu operatorul economic care, avand calitatea de executant,a subcontractat prestarea sau executarea unei parti din contract.Nota 3:In caz in care se prezinta ca exp simil lucrari aferente unor contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de servicii si/sau lucrari,atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar care sunt lucrarile de natura a indeplini cerinta de calificare.Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:
• partea II "Informații referitoare la operatorul economic" - secțiunea A " Informații privind operatorul economic " și B "Informații privind reprezentanții operatorului economic",
• partea III "Motive de excludere"
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare.
Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.
Proporţia de subcontractare.
Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părtile din contract pe care urmeaza să le subcontracteze (tipul activităților care vor fi subcontractate), datele de recunoaştere ale subcontractantilor propusi, precum și procentul aferent activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:
În cazul în care ofertantul utilizează capacitătile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc precum si numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare, tipul și procentul lucrărilor subcontractate.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare care trebuie sa precizeze gradul de implicare al subcontractantului in executarea contractului. In acordul de subcontractare anexat DUAE, precizarea valorica a gradului de implicare se ascunde, acordul de subcontractare integral urmand a fi depus intre documentele aferente propunerii financiare. Se vor prezenta doar lucrările care urmează a fi subcontractate și procentul acestora.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractanților propuși cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează sa o/le îndeplinească efectiv.
Nota 1: In cazul in care din informațiile si documentele prezentate mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează sa o/le îndeplinească efectiv, in conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aibă capacitatea tehnica necesara pentru partea/părțile din contract care urmează sa o/le îndeplinească efectiv.
Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
Autoritatea Contractanta va efectua plăți directe corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă pentru lucrările executate contractantului potrivit contractelor dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractanții solicită acest lucru si își exprima opțiunea în acest sens la momentul semnării contractului .
In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare Autoritatea Contractanta are obligația de a solicita, ulterior atribuirii contractului la încheierea acestuia, prezentarea contractului/ contractelor încheiate intre contractant si subcontractantul/ subcontractanții nominalizat/nominalizați in oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestațiilor, sa fie cuprinse in contractul de achiziție publica.
Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractelor nu este diminuata în cazul în care o parte/ părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți.
Nota 2: În conformitate cu art.3 alin.(1) lit.yy) din Legea nr. 98/2016 subcontractant/subantreprenor este ”- orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi”
- Main procurement category
-
works
- Procurement method
-
open
- Procurement method details
-
Open procedure
- Tender period
-
2022-08-26
-
2022-10-04
- Value
-
42 727 609.17
RON
- Minimum value
-
42 727 609.17
RON