- Title
-
Hungary - Budapest: Construction work
- Award criteria
-
ratedCriteria
- Award criteria details
-
The most economic tender
Award criteria for item 1:
- Price (70)
- Quality: Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap) (15)
- Quality: Számított teljes kivitelezési határidő (max 265 nap, a munkaterület átadásától számítva) (15)
Award criteria for item 2:
- Price (70)
- Quality: Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap) (15)
- Quality: Kivitelezési határidő (a munkaterület átadásától számítva, max. 50 nap) (15)
Award criteria for item 3:
- Price (70)
- Quality: Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap) (15)
- Quality: Kivitelezési határidő (a munkaterület átadásától számítva, max. 105 nap) (15)
Award criteria for item 4:
- Price (70)
- Quality: Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap) (15)
- Quality: Kivitelezési határidő (a munkaterület átadásától számítva, max. 45 nap) (15)
Award criteria for item 5:
- Price (70)
- Quality: Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap) (5)
- Quality: Kivitelezési határidő a kátyúzásra (max. 20 nap, a megrendelés elfogadásától számítva) (10)
- Quality: Kivitelezési határidő a kidőlt pollerek és egyéb oszlopok helyreállítására, újak elhelyezésére (max. 20 nap, a megrendelés elfogadásától számítva) (10)
- Quality: Kivitelezési határidő viakolor burkolás javítására (max. 20 nap, a megrendelés elfogadásától számítva) (5)
- Award period
-
2021-07-26
-
?
- Eligibility criteria
-
Suitability:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor: A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontjaiban, valamint bizonyos esetekben a d.) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá (Korm. rendelet 8. § c) pontja). Továbbá a közbeszerzési dokumentumokban megadott módon nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2), valamint 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. és 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:SZ.1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében aktív regisztrációs számmal. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:SZ.1.Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben.(http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search).A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Economic/financial eligibility:
Az Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt nem határozott meg.
Technical/professional eligibility:
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerűNyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:M.1.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, illetőleg a 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:— az ismertetett építési beruházás tárgyát, és releváns műszaki adatait (amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható),— a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,— teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap),— a teljesítés helyét,— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.M.2.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.Csatolandó dokumentumok:— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki a felelős műszaki vezetői tevékenység időszakának pontos időtartama és helye,— a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.(Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása is szükséges.)A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti nyilvántartási számról ajánlattevőnek vagy a bevonni kívánt szakembernek elegendő nyilatkozni (a nyilvános adatbázisban szereplő információkat az Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilatkozatban megadott adatok alapján).M.3.A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.M.4.321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ajánlattevőnek a 17 01 07 EWC kódszámú beton, tégla, cserép és kerámia építési hulladékra, a 17 03 02 EWC bitumenkeverék hulladékra, és a 17 09 04 EWC kódszámú építési-bontási hulladékra vonatkozó, a fenntartási területre is érvényes szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozóKörnyezetvédelmi hatósági engedélyét.Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Technical/professional minimum level:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezikM.1.Legalább 1 db, az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, a 253/1997. Korm.r. szerinti „nagyvárosias lakóterületen” és/vagy "településközpont területen" (vagy azzal egyenértékű besorolású területen) részben vagy egészben átvezető, vagy azzal részben vagy egészben határos közúton végzett útépítési vagy útfelújítási referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.Az 5. részre vonatkozó ajánlattétel esetén a referenciának tartalmaznia kell legalább 100 nm térköves járda felújítását/kiépítését is.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési referenciákat fogadja el. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján jelzi, hogy a fent meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.M.2.A bevonni kívánt szakemberei között legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó szakemberrel, aki rendelkezik az építész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ-R vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel.M.3.Az alábbiak szerinti, üzemképes eszközzel, berendezéssel illetőleg műszaki felszereltséggel, amelyeket nyertessége esetén bevonni képes a teljesítésbe:— 1 db aszfalt szélvágó,— 1 db vibrohenger,— 1 db öntöttaszfalt szállító- és aszfaltkeverő felépítményű tehergépkocsi (reiser jellegű).M.4.A szerződés teljesítéséhez 17 01 07 EWC, 17 03 02 EWC, és 17 09 04 EWC kódszámú hulladékra vonatkozó szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel.Több részre vonatkozó ajánlattétel esetén az alkalmassági feltételeket elegendő egyszer teljesíteni.
- Main procurement category
-
works
- Procurement method
-
open
- Procurement method details
-
Open procedure
- Tender period
-
2021-06-28
-
2021-07-26